23 сентября 2019 09:42
АртемММ

IP/Host: 178.248.68.---
Дата регистрации: 17.10.2018
Сообщений: 77
Расторжение Государственного контракта.
Добрый день.
Подскажите как поступить в данной ситуации.

Между ООО (Подрядчик) и Гос. Заказчиком, был заключен Государственный контракт на выполнение подрядных работ. Заказчик площадку по условиям Контракта Подрядчику не передал. Подрядчик уведомил Заказчика о выходе на объект, с целью осмотра и тд. В ходе осмотра объекта, было выявлены несоответствия проектно-сметной документации с фактическим объемом работ (такое ощущение смета была вообще от другого объекта)... Был составлен акт о выявленных несоответствиях, где все отразили. Представитель Заказчика от подписи отказался.
Подрядчик уведомил Заказчика на основании ст. 716 ГК, о том что приступить к работе не может. Заказчик этот вопрос никак не прокомментировал.
Входе дальнейших переговоров, договорились расторгнуть гос. контракт, по соглашению сторон (контрактом предусмотрено), но в итоге и его Заказчик отказался подписывать...
Сейчас, Заказчик просто никак не реагирует, на письма не отвечает...

Подскажите как быть дальше в данной ситуации ? Расторгать через суд или в одностороннем порядке отказываться от Контракта (Контрактом предусмотрено).
#1
23 сентября 2019 18:40
mamakotenochka

IP/Host: 213.87.138.---
Дата регистрации: 02.03.2015
Сообщений: 1,398
Re: Расторжение Государственного контракта.
В одностороннем порядке отказываться
#2
23 сентября 2019 20:11
Vit.Vas

IP/Host: 217.118.81.---
Дата регистрации: 22.01.2018
Сообщений: 423
Re: Расторжение Государственного контракта.
Сообщение от
mamakotenochka
В одностороннем порядке отказываться
И попасть в реестр недобросовестных поставщиков.
#3
24 сентября 2019 10:03
mamakotenochka

IP/Host: 176.195.185.---
Дата регистрации: 02.03.2015
Сообщений: 1,398
Re: Расторжение Государственного контракта.
Да с какого?
Где тут недобросовестность?
#4
24 сентября 2019 11:00
Vit.Vas

IP/Host: 176.213.140.---
Дата регистрации: 22.01.2018
Сообщений: 423
Re: Расторжение Государственного контракта.
Сообщение от
mamakotenochka
Где тут недобросовестность?
Нет, конечно. Но в нашей жизни есть закон, а есть его исполнение.
Ч. 2. ст. 104 Федерального закона 44-ФЗ - В реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов.
Исходя из истории взаимоотношений предполагаю, что в конечном итоге заказчик расторгнет контракт, в связи с тем, что подрядчик не приступил к работам, а последнему потом придется доказывать в суде, что он не верблюд.
#5
24 сентября 2019 11:12
ОксанаЯлта

IP/Host: 185.94.213.---
Дата регистрации: 16.03.2016
Сообщений: 787
Re: Расторжение Государственного контракта.
Сообщение от
Vit.Vas
в конечном итоге заказчик расторгнет контракт, в связи с тем, что подрядчик не приступил к работам, а последнему потом придется доказывать в суде, что он не верблюд.
вот поэтому подрядчику и нужно отказаться первому и хранить всю переписку как зеницу ока.


На рекламе, врачах и адвокатах не экономят...
#6
24 сентября 2019 11:57
mamakotenochka

IP/Host: 176.195.185.---
Дата регистрации: 02.03.2015
Сообщений: 1,398
Re: Расторжение Государственного контракта.
Сообщение от
Vit.Vas
Но в нашей жизни есть закон, а есть его исполнение.
Согласна. И читать закон нужно дословно, а не додумывать.
Итак, давайте разбираться в законе, коллега, на который вы сослались.
Исходя из поста автора, автор защищает Поставщика, Исполнителя, а не Заказчика. Это очевидно, да?
теперь читаем закон.
Сообщение от
Vit.Vas
Ч. 2. ст. 104 Федерального закона 44-ФЗ - В реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика
т.е. закон говорит об одностороннем отказе...Заказчика... а мы с вами говорим об одностороннем отказе Поставщика, Исполнителя. Этот случай не описан в статье, на которую вы сослались.
Далее...
Сообщение от
Vit.Vas
отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов
т.е. закон говорит о существенном нарушении условий контракта со стороны Поставщика, Исполнителя. А наш случай рассматривает нарушение со стороны Заказчика.
Итого, закон говорит о включении сведений в РНП в случае, когда Заказчик отказывается от исполнения контракта в случае недобросовестного поведения Поставщика, Исполнителя.
Наша рассматрваемая ситуация - это отказ от контракта Исполнителя в случае недобросовестного поведения Заказчика.

Если идейно - то отсутствуют основания наказывать добросовестного Исполнителя за недобросовестное поведение Заказчика.
Но если вы не согласны, то выгрузите пожалуйста парочку Решений ФАС о включении сведений о добросовестном поставщике, исполнителе в РНП по причине его, исполнителя, отказа от исполнения контракта вследствие недобросовестного поведения Заказчика.

Оксан, я все верно изложила?
#7
24 сентября 2019 11:59
mamakotenochka

IP/Host: 176.195.185.---
Дата регистрации: 02.03.2015
Сообщений: 1,398
Re: Расторжение Государственного контракта.
Сообщение от
ОксанаЯлта
хранить всю переписку как зеницу ока
и самое главное - письменное уведомление о приостановке работ на объекте, о его причинах, доказательствах направления письменных уведомлений о приостановке, письменные уведомления о расторжении и доказательства направления и вручения Заказчику. Акты выезда на объект и пр. свидетельства надлежащего исполнения условий контракта и бездействия Заказчика.
#8
24 сентября 2019 12:15
ОксанаЯлта

IP/Host: 185.94.213.---
Дата регистрации: 16.03.2016
Сообщений: 787
Re: Расторжение Государственного контракта.
Сообщение от
mamakotenochka
Оксан, я все верно изложила?
поддерживаю. Считаю, что у подрядчика шансы хорошие.


На рекламе, врачах и адвокатах не экономят...
#9
24 сентября 2019 13:21
Он

IP/Host: 109.194.175.---
Дата регистрации: 08.02.2017
Сообщений: 1,229
Re: Расторжение Государственного контракта.
Сообщение от
mamakotenochka
и самое главное - письменное уведомление о приостановке работ на объекте, о его причинах, доказательствах направления письменных уведомлений о приостановке, письменные уведомления о расторжении и доказательства направления и вручения Заказчику.

исходя из свежайшего опыта, когда в суде ответчик заявляет как получал конверты с пустыми листами-отправлять всё с описью вложения
#10
24 сентября 2019 13:22
Он

IP/Host: 109.194.175.---
Дата регистрации: 08.02.2017
Сообщений: 1,229
Re: Расторжение Государственного контракта.
Сообщение от
АртемММ
Подрядчик уведомил Заказчика о выходе на объект, с целью осмотра и тд. В ходе осмотра объекта, было выявлены несоответствия проектно-сметной документации с фактическим объемом работ (такое ощущение смета была вообще от другого объекта)... Был составлен акт о выявленных несоответствиях, где все отразили. Представитель Заказчика от подписи отказался.
Подрядчик уведомил Заказчика на основании ст. 716 ГК, о том что приступить к работе не может. Заказчик этот вопрос никак не прокомментировал.
проверьте всё досконально (и чем больше сумма-тем тщательнее)...если вдруг какие то документы не в порядке-лучше продублируйте исправленными
#11
24 сентября 2019 13:38
mamakotenochka

IP/Host: 176.195.185.---
Дата регистрации: 02.03.2015
Сообщений: 1,398
Re: Расторжение Государственного контракта.
Сообщение от
Он
исходя из свежайшего опыта, когда в суде ответчик заявляет как получал конверты с пустыми листами-отправлять всё с описью вложения
разумеется с описью вложения - а как еще иначе подтвердить, что направили уведомление о приостановке и уведомление о расторжении а не акты выполненных работ или поздравительные открытки.

По поводу пустых конвертов - я в суд приносила запечатанные конверты от стороны и вскрывали при судьях, и судьи видели что пустые листы...и вообще на это всем пофиг - услышала - ну вы же ознакомились с материалами дела...ваши права не нарушены...ну отправили...и что? а потом на досудебке решение принимают и пишут что ходатайство об истребовании доказательств, заявленное в досудебке - есть форма злоупотребления правом
нашли чем удивить, пустыми конвертами :s60:
#12
24 сентября 2019 13:58
Он

IP/Host: 109.194.175.---
Дата регистрации: 08.02.2017
Сообщений: 1,229
Re: Расторжение Государственного контракта.
Сообщение от
mamakotenochka
разумеется с описью вложения - а как еще иначе подтвердить, что направили уведомление о приостановке и уведомление о расторжении а не акты выполненных работ или поздравительные открытки.
для вас разумеется, вы опытный практик, а для многих других-увы, нет))))
#13
24 сентября 2019 14:04
Он

IP/Host: 109.194.175.---
Дата регистрации: 08.02.2017
Сообщений: 1,229
Re: Расторжение Государственного контракта.
Сообщение от
mamakotenochka
По поводу пустых конвертов - я в суд приносила запечатанные конверты от стороны и вскрывали при судьях, и судьи видели что пустые листы...и вообще на это всем пофиг
ну ведь дело делу рознь)
в моем деле было важно как раз то, что конверты были не пустыми, опись имелась.
Просто по каким то причинам юрист противоположной стороны был уверен что мы отправили всё простым письмом, с уведомлением, а потому так вдохновенно врал))))
не прокатило, когда мы вынули опись и приобщили ее к материалам дела)))

Правда он тут же принялся изворачиваться и доказывать суду, что он не врал, а просто вынуждал нас (плохих людей) наконец то приобщить в материалы дела все документы (мы опись изначально спецом не приложили), а не их часть, но это не помогло-судья обиделся, что из него дурака делали и решение состоялось намного лучше чем мы ожидали в реальности))
#14
24 сентября 2019 14:28
mamakotenochka

IP/Host: 176.195.185.---
Дата регистрации: 02.03.2015
Сообщений: 1,398
Re: Расторжение Государственного контракта.
Сообщение от
Он
не прокатило, когда мы вынули опись и приобщили ее к материалам дела)))
глупость какая-то. причем с обеих сторон.
С вашей - что вы не приложили сразу опись - потому что вторая опись вкладывается в конверт. И если сторона получила и вскрыла конверт - она видит опись и понимает, что вторая такая со штампом у вас на руках
Со стороны оппонента - что не удосужился досконально проверить материалы и документы, убедившись в том, что объяснения в суде прокатят
#15
24 сентября 2019 15:13
Он

IP/Host: 109.194.175.---
Дата регистрации: 08.02.2017
Сообщений: 1,229
Re: Расторжение Государственного контракта.
Сообщение от
mamakotenochka
С вашей - что вы не приложили сразу опись
мы уже знали к заседанию, что оппонент будет врать и изворачиваться

поэтому когда выяснилось что не так давно работающий юрист не приложил опись к иску, а только квитанцию и трек-то оставили как есть

Получив иск, юристы оппонента...я не знаю даже почему (может на их стороне эту опись "профукали", а может просто "протупили", а может получатель корреспонденции на их стороне выкинул ее-я не знаю...)-дали понять что предъявят примерно такие возражения-мол документов не получали, только пустые листы...
ну что же, тем приятнее и полезнее было их подловить на вранье.
#16
24 сентября 2019 15:18
Он

IP/Host: 109.194.175.---
Дата регистрации: 08.02.2017
Сообщений: 1,229
Re: Расторжение Государственного контракта.
Сообщение от
mamakotenochka
глупость какая-то. причем с обеих сторон.
знаете , по недавно состоявшемуся суд.процессу я получил очередной "урок жизни"
может кто то с таким и сталкивался, но я-впервые, некоторый подлог ранее представлявшихся документов со стороны ответчика, причем суд закрыл на это глаза.
Вроде бы никак не оценил особенно, но и нашим доводам-возражениям оценки не дал
обошел стороной, приложив копию документа к делу

но это отдельная история, не буду засорять тему автора
#17
Извините, только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения на этом форуме.

Кликните для того, чтобы войти

Наверх