15 января 2018 10:18
IP/Host: 95.31.129.--- Дата регистрации: 07.07.2014 Сообщений: 52
Расторжение договора
Всем доброго дня, вопрос в следующем:
в 14 году заключен договор на изготовление рекламной конструкции, оплата Заказчиком произведена в полном объеме. в январе 2015 года Исполнителем закуплен материал.
Весь январь и 15 год Заказчик пытался в администрации города получить разрешение на установку рекламной конструкции - не удачно. В этот период устно потребовал Исполнителя приостановить изготовление.
Срок действия договора по 31 января 2015 г.
В начале 16 года потребовал вернуть уплаченную сумму по договору - возврат произведен за разницей стоимости закупленного материала.
Как итог сейчас Заказчик обратился в суд с требованием расторгнуть договор и произвести возврат денежный средств , процентов за пользование (вы понимаете за какой период)).
И да, Заказчик был проинформирован что закупленный материал находится у него на ответственном хранении.
Прошу вас как быть в данной ситуации, спасибо
15 января 2018 11:00
IP/Host: 82.208.97.--- Дата регистрации: 08.05.2008 Сообщений: 3 932
Re: Расторжение договора
Сообщение от
Юнити
Заказчик был проинформирован что закупленный материал находится у него на ответственном хранении.
Наверное не у него на хранении, а у вас?
каким образом уведомлен?
если официально, то я бы наверное подумала о подаче встречного иска об оплате за хранение и упущенной выгоды, и подаче ходатайства об объединении дел
15 января 2018 11:30
IP/Host: 95.31.129.--- Дата регистрации: 07.07.2014 Сообщений: 52
Re: Расторжение договора
Сообщение от
Mila
Наверное не у него на хранении, а у вас?
каким образом уведомлен?
если официально, то я бы наверное подумала о подаче встречного иска об оплате за хранение и упущенной выгоды, и подаче ходатайства об объединении дел
Мила, безусловно на тот момент Заказчик был уведомлен заказанным письмом, в ответ на претензию о возврате денег, о том что материал находится на складе Исполнителя на ответственном хранении но без взимания платы за это.
Вопрос в том, можно ли считать данное письмо считать "отправной" точкой начала начисления платы за это. Или это может предшествовать только реальному уведомлению стороны об этом?
Но больше вопрос в том, что на бумаге свидетельств о том что Заказчик приостановил работы исполнителя нет. Есть только порядок размещения рек. конструкции который должен быть только с согласования администрации. привлекать Администрацию в качестве третьего лица??
Услуга то не оказана до настоящего момента.
15 января 2018 11:45
IP/Host: 82.208.97.--- Дата регистрации: 08.05.2008 Сообщений: 3 932
Re: Расторжение договора
Сообщение от
Юнити
Заказчик был уведомлен заказанным письмом, в ответ на претензию о возврате денег, о том что материал находится на складе Исполнителя на ответственном хранении но без взимания платы за это.

Вопрос в том, можно ли считать данное письмо считать "отправной" точкой начала начисления платы за это.
считаю что нет
лучше было требовать забрать материал и указать что за хранение будет взиматься плата
кстати такое письмо еще не поздно и на мой взгляд нужно направить
Сообщение от
Юнити
привлекать Администрацию в качестве третьего лица??
попробуйте, но вряд ли суд согласится, потому что решение по вашему делу никак не повлияет на её права и обязанности

посмотрите как прописаны в договоре сроки выполнения работ, не связаны ли они с получением разрешения?




Редактировано 1 раз(а). Последний раз 2018-01-15 11:46 пользователем Mila.
15 января 2018 11:53
IP/Host: 95.31.129.--- Дата регистрации: 07.07.2014 Сообщений: 52
Re: Расторжение договора
Сообщение от
Юнити
считаю что нет
лучше было требовать забрать материал и указать что за хранение будет взиматься плата
кстати такое письмо еще не поздно и на мой взгляд нужно направить
принято.

посмотрите как прописаны в договоре сроки выполнения работ, не связаны ли они с получением разрешения?
[/quote]
в нашем договоре предмет - изготовление светового короба
сроки не привязаны к получению разрешения.
15 января 2018 12:42
IP/Host: 82.208.97.--- Дата регистрации: 08.05.2008 Сообщений: 3 932
Re: Расторжение договора
если изготовление короба должно было производиться непосредственно на щите или монтаж входил в эти работы, то предлагаю рассмотреть следующую позицию:
В соответствии с частью 1 статьи 19 Федерального закона N 38-ФЗ "О рекламе" распространение наружной рекламы осуществляется владельцем рекламной конструкции с соблюдением требований настоящей статьи.
Согласно части 9 указанной статьи установка и эксплуатация рекламной конструкции допускается при наличии разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, выдаваемого органом местного самоуправления муниципального района или органом местного самоуправления городского округа, на территории которых предполагается осуществлять установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
Разрешение выдается на основании заявления собственника или иного указанного в частях 5 - 7 данной статьи законного владельца соответствующего недвижимого имущества либо владельца рекламной конструкции.
Согласно пункту __ договора срок выполнения работы по договору должны были быть выполнены до ___ 201__.
Поскольку разрешения на размещение рекламы не были представлены Заказчиком, выполнение работ по договору повлекло бы нарушение порядка размещения рекламных конструкций.
На основании Статьи 719 ГК РФ Подрядчик не приступил к работе, в связи с нарушением заказчиком своих обязанностей по договору , в частности непредоставлением разрешения.
Срок действия договора истек.
Ответчик произвел возврат истцу денежных средств за вычетом понесенных расходов.
О возможности получения приобретенных материалов Заказчик был уведомлен заказным письмом, однако не принял мер к получению своего имущества.
Согласно пункту 3 статьи 405 ГК РФ должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора.
В соответствии с пунктом 1 статьи 406 ГК РФ кредитор, считается просрочившим, если он не совершил действий, предусмотренных договором, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства.
ну и т. д, и т.п...
плюс встречный иск (после даты, указанной в письме как дата возврата)




Редактировано 1 раз(а). Последний раз 2018-01-15 12:43 пользователем Mila.
15 января 2018 15:11
IP/Host: 95.31.129.--- Дата регистрации: 07.07.2014 Сообщений: 52
Re: Расторжение договора
Сообщение от
Mila
если изготовление короба должно было производиться непосредственно на щите или монтаж входил в эти работы, то предлагаю рассмотреть следующую позицию:
В соответствии с частью 1 статьи 19 Федерального закона N 38-ФЗ "О рекламе" распространение наружной рекламы осуществляется владельцем рекламной конструкции с соблюдением требований настоящей статьи.
Согласно части 9 указанной статьи установка и эксплуатация рекламной конструкции допускается при наличии разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, выдаваемого органом местного самоуправления муниципального района или органом местного самоуправления городского округа, на территории которых предполагается осуществлять установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
Разрешение выдается на основании заявления собственника или иного указанного в частях 5 - 7 данной статьи законного владельца соответствующего недвижимого имущества либо владельца рекламной конструкции.
Согласно пункту __ договора срок выполнения работы по договору должны были быть выполнены до ___ 201__.
Поскольку разрешения на размещение рекламы не были представлены Заказчиком, выполнение работ по договору повлекло бы нарушение порядка размещения рекламных конструкций.
На основании Статьи 719 ГК РФ Подрядчик не приступил к работе, в связи с нарушением заказчиком своих обязанностей по договору , в частности непредоставлением разрешения.
Срок действия договора истек.
Ответчик произвел возврат истцу денежных средств за вычетом понесенных расходов.
О возможности получения приобретенных материалов Заказчик был уведомлен заказным письмом, однако не принял мер к получению своего имущества.
Согласно пункту 3 статьи 405 ГК РФ должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора.
В соответствии с пунктом 1 статьи 406 ГК РФ кредитор, считается просрочившим, если он не совершил действий, предусмотренных договором, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства.
ну и т. д, и т.п...
плюс встречный иск (после даты, указанной в письме как дата возврата)
Благодарю Вас
18 января 2018 18:16
IP/Host: 81.163.177.--- Дата регистрации: 07.07.2014 Сообщений: 52
Re: Расторжение договора
Принято решение в пользу Заказчика и с Исполнителя взыскана остаточная часть денег по договору. Кто как считает теперь поступать Исполнителю с материалам который так и остался неиспользованным. ?Ё?!?
Извините, только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения на этом форуме

Кликните для того, чтобы войти